Pagina conține un exemplu de formular al documentului „Termeni de referință pentru executarea lucrărilor (anexă la contractul de executare a lucrărilor)” cu posibilitatea de a-l descărca în format DOC și PDF.
Tip document: Job
Dimensiunea fișierului documentului: 1,8 kb
Document gol
Descărcați un exemplu de document
Salvați acest document într-un format convenabil. Este gratis.
TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR
_______________________________________
(numele lucrărilor)
Textul este întocmit sub orice formă în conformitate cu termenii contractului de muncă.
Se propune includerea următoarelor secțiuni în conținutul termenilor de referință.
1. Numele complet al Clientului.
2. Numele complet al Contractantului.
3. Baza lucrării.
4. Scop și date de referință.
5. Cerințe ale Clientului pentru efectuarea lucrărilor.
6. Cerințe ale Antreprenorului pentru executarea lucrărilor.
7. Studiu de fezabilitate.
8. Justificarea brevetului și a licenței (dacă este necesar).
9. Lucrările se desfășoară în __________ etape în conformitate cu programul de lucru (Anexa ______ la Contract).
Termeni de referință - un ordin scris de la contraparte pentru a efectua acțiunile specificate sau pentru a efectua munca (serviciul) solicitată. Separat, un astfel de document nu este de obicei utilizat. Și totuși, în unele cazuri, o astfel de cesiune este singura confirmare scrisă a apariției drepturilor și obligațiilor. Aceasta se referă la așa-numitele contracte de ofertă publică, în cadrul cărora există reguli uniforme pentru prestarea serviciilor (execuția muncii). Reguli aplicabile acestor sarcini Ele (regulile) sunt afișate într-un loc public și orice persoană care acceptă termenii lor este considerată parte care a încheiat un contract public de furnizare de servicii, un contract de furnizare de bunuri și diverse alte opțiuni. pentru tranzactii. Diverse documente pot servi ca dovadă a acceptării de către client a condițiilor contractantului.
Termeni de referință, exemplu
La intocmirea sarcinii tehnice trebuie avut in vedere ca, conform caietului de sarcini, riscurile si sarcinile furnizorilor si antreprenorilor nu trebuie sa depaseasca pe cele asumate de client, in caz contrar acest lucru poate duce la o crestere a costului contractului sau refuzului de a depune cereri de participare. Pentru efectuarea lucrărilor de construcții și instalații Termenii de referință pentru efectuarea lucrărilor de construcții și instalații trebuie să conțină criteriile necesare conform cărora trebuie efectuată lucrarea solicitată.
Atenţie
La întocmirea documentului, trebuie să indicați:
- Obiectul licitației în sine. Ce fel de muncă ar trebui efectuată în conformitate cu viitorul contract;
- Adresa locației.
Locația exactă a obiectelor pe care este necesară efectuarea lucrărilor de construcție și instalare;
Cum să pregătiți o misiune tehnică pentru efectuarea muncii
Documente inițiale pentru avizul SRO de geologie (licență) pentru lucrare, contract și termeni de referință, ridicare topografică, autorizații pentru orașul Moscova, pentru regiunea Moscovei, Materiale de arhivă, Metode de sondaj, puțuri și gropi geologice, sondare statică a solurilor, presiune teste, teste ștampile, studii hidrogeologice, Instalații de foraj GAKAB-2 pe baza de instalație portabilă KAMAB-2 Lucrări de foraj foraj cu frânghie-percuție foraj conic foraj vibrație de puțuri foraj cu melc de puțuri Geologie de câmpStudii de laborator ale solurilorAcreditare de laborator proprietățile fizice ale solurilor investigate proprietățile fizice ale solurilor analiza chimiei solului
Acord de munca
Pentru obiectele complexe, uneori este implicată o terță parte - redactorul sarcinii tehnice (de exemplu, o organizație de proiectare care nu plătește studii geologice), în acest caz atât clientul, cât și antreprenorul aprobă doar sarcina tehnică. Vă reamintim că studiile de inginerie sunt o componentă foarte importantă a construcțiilor, prin urmare, le este dedicat un întreg paragraf din Codul civil al Federației Ruse.
Extras din Codul civil al Federației Ruse (Codul civil al Federației Ruse) Capitolul 37. Contract § 4. Contractul de executare a lucrărilor de proiectare și topografie Articolul 758.
Contract pentru lucrări de proiectare și inspecție În baza unui contract pentru lucrări de proiectare și inspecție, antreprenorul (proiectant, inspector) se angajează să elaboreze documentația tehnică și (sau) să efectueze lucrări de inspecție la cererea clientului, iar clientul se obligă să accepte și să plătească pentru rezultatul lor. Articolul 759.
În ciuda faptului că legislația nu prevede pregătirea obligatorie a specificațiilor tehnice pentru efectuarea lucrărilor și a altor servicii, această formă de documentare este larg răspândită, deoarece datorită specificațiilor tehnice, resursele de muncă și timp sunt economisite în următoarele etape:
- Etapa de planificare;
- Întocmirea documentației finale a viitoarei achiziții, notificări, contracte de proiect;
- Etapa executării directe a clauzelor contractului.
Prin întocmirea unei sarcini tehnice (denumite în continuare TK) înainte de plasarea unui anunț de achiziție planificată, se realizează un calcul optim al timpului necesar pentru executarea lucrărilor sau furnizarea de bunuri, selecția specialiștilor calificați. De asemenea, un TOR întocmit corespunzător vă permite să specificați pe cât posibil obiectul achiziției în sine, descriindu-l cât mai clar și detaliat.
Exemplu de termeni de referință conform unui contract de muncă
Anexa nr. 1 ¦¦ ¦¦ Etape¦Nume¦Lista lucrărilor + + ¦ ¦¦¦Evenimente¦¦Data¦Data¦¦ ¦¦¦¦¦¦început¦ finalizare¦¦ ¦ + + + + + +¦¦¦¦¦ ¦Lucrări de demontare¦¦ ¦¦ ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ Îndepărtarea gunoiului ¦¦¦ ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ Montarea pereților despărțitori ¦¦¦¦ + ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Aparat de hidroizolație ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ și izolare fonică ¦¦¦ ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦ 1 treaptă ¦¦¦¦ ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ de tencuială aspră ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ Pozarea conductelor de apa ¦¦¦¦ si canalizare.
Ce obiective sunt atinse Pe baza informațiilor conținute în acest document, devine posibil:
- Formarea unui plan, proiect de achiziție;
- Determinarea costului contractului, atât inițial cât și maxim posibil;
- Întocmirea unui anunț de achiziție;
- Formarea unui grafic pentru îndeplinirea termenilor contractului;
- Întocmirea documentației de bază, inclusiv proiecte de contracte;
- Evaluarea propunerilor primite de la cei care doresc să participe la achiziție;
- Încheierea unui contract și controlul implementării acestuia.
Cum se întocmește un formular Planul aproximativ al caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor De regulă, caietul de sarcini este întocmit de un manager de contract în tandem cu specialiști din cadrul departamentului juridic, după care documentul este certificat de către o persoană autorizată. pentru a lua decizii legate de achiziții.
Montarea unui tavan fals ¦¦¦Dispozitive de iluminat¦¦¦¦ ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦2 trepte¦Intermediar¦Montarea glafuri¦26.02.2014¦20.03.2014¦¦¦ +¦¦¦¦ +¦¦¦¦ ¦ și tavane ¦¦¦ ¦ + + + + + + ¦ Finisarea pereților și ¦¦¦¦ tavane + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ Montare uși, încuietori, ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ Pozare laminat ¦¦¦ + + ¦¦¦ ¦¦¦¦ Instalare și racordare ¦ ¦¦¦Echipamente sanitare¦¦¦¦ ¦¦3 trepte Final + + 21.03.2014¦05 /01/2014¦¦ ¦¦¦¦Montare de încorporate¦¦¦¦¦¦¦¦dulapuri¦¦¦¦ ¦¦¦ + + ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ Montare prize și întrerupătoare, cablare cutie siguranțe.
Următoarele informații sunt indicate prin puncte:
- Performanța locului de muncă;
- Termenele limită;
- Se oferă o scurtă descriere a lucrărilor necesare;
- Cerințe pentru interpret.
Important! Datorită specificului anumitor tipuri de lucrări, care includ, în special, lucrările electrice, alături de cerințele standard pentru participanții la licitație, clientul poate impune condiții speciale în termenii de referință. Deci, acestea pot fi cerințe pentru furnizarea de informații privind admiterea la anumite tipuri de muncă, disponibilitatea resurselor tehnice pentru implementarea acestora, asigurarea confirmării nivelului de calificare a lucrătorilor participantului care solicită participarea la licitație.
Documentul inițial pentru proiectarea unui obiect tehnic se numește termeni de referință pentru contractul de muncă. Caietul de sarcini conține principalele caracteristici ale obiectului, scopul acestuia, cerințe tehnice și economice, de calitate și speciale, precum și instrucțiuni pentru crearea documentației necesare.
Important
Caietul de sarcini este inclus în contractul de executare a lucrărilor de proiectare și stă la baza acestuia, care determină procedura și condițiile de lucru, scopul acestora, obiectivele, principiile, rezultatele așteptate și termenele limită. Părțile la lucrările de proiectare sunt: clientul lor (persoană juridică sau persoană fizică) și antreprenorul (proiectant sau dezvoltator).
Antreprenorul lucrărilor de proiectare poate fi doar un specialist care are permisiunea de a le executa. Modificările, completările și clarificările la termenii de referință se fac cu acordul părților și sunt aprobate de client.
Responsabilitatea antreprenorului pentru executarea necorespunzătoare a lucrărilor de proiectare și sondaj pe baza documentației tehnice și a datelor de sondaj.
2. În cazul în care se constată deficiențe în documentația tehnică sau în lucrarea de perspectivă, antreprenorul, la cererea clientului, este obligat să refacă documentația tehnică în mod gratuit și, în consecință, să efectueze lucrările suplimentare de perspectivă necesare, precum precum și pentru a despăgubi clientul pentru daunele produse, cu excepția cazului în care prin lege sau prin contractul de executare a lucrărilor de proiectare și topografie se prevede altfel. ... Articolul 762.
Moscova „___” _________ 201_
___________________________________, „___” _________ 19____ __________ anul nașterii, TIN - ____________, pașaport ________________ eliberat la _________, ATS _____________ denumit în continuare „Client”, pe de o parte,
și SRL ____________, denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de Directorul General _______________, acționând în baza Cartei, pe de altă parte, denumite împreună „Părțile”, au încheiat aceasta (denumite în continuare ca „Acordul”), după cum urmează:
1. Obiectul acordului
1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul se obligă să execute, pe propriul risc, lucrările de construire a unei structuri economice nerezidențiale (denumită în continuare „Clădirea”) în conformitate cu documentația tehnică furnizată de Client, în perioada stabilită prin prezentul acord.
1.2. Proiectul a fost dezvoltat de _____________________
(numele dezvoltatorului)
și aprobat de ________________________________.
(de către cine, data aprobării)
1.3. Componența și conținutul documentației tehnice: _____________________.
1.4. Termenul de depunere a documentației tehnice de către Client: "___" ________ 201_
1.5. Autoritatea Clientului în legătură cu terenul prevăzut pentru construirea Imobilului este confirmată de _________________________
(numele și detaliile documentului de titlu)
1.6. Autorizație de construire eliberată ___________________
_____________________________________________________.
(numele organismului, numele, numărul, data eliberării documentului)
1.7. Clientul se obligă să creeze pentru Antreprenor condițiile necesare pentru efectuarea lucrării, să accepte rezultatul acestora și să plătească pentru lucrarea efectuată de Antreprenor specificată în clauza 1.1 din prezentul contract de muncă al consumatorului.
1.8. Lucrările în temeiul prezentului contract sunt executate de către Antreprenor din materialele Clientului, Clientul fiind responsabil pentru calitatea necorespunzătoare a materialelor furnizate de acesta, precum și pentru furnizarea de materiale și echipamente grevate cu drepturile terților.
2. Prețul lucrării și procedura de decontare
2.1. Costul lucrărilor în temeiul acestui contract este determinat conform estimării, care este parte integrantă a acestui contract și este de ________ (________________) ruble, inclusiv TVA 18%.
2.2. Clientul plătește Antreprenorului un avans în valoare de ____% din suma stabilită prin clauza 2.1 din prezentul acord, în termen de ____ zile de la semnarea prezentului acord. Calculul final se face dupa livrarea lucrarii de catre Antreprenor catre Client, cu conditia ca lucrarea sa fie efectuata corespunzator si in termenele convenite stabilite prin prezentul contract, sau inainte de termen cu acordul Clientului.
3. Drepturile și obligațiile părților
3.1. Antreprenorul va avea dreptul de a determina în mod independent metodele de îndeplinire a misiunii Clientului.
3.2. Antreprenorul este obligat să informeze imediat Clientul cu privire la circumstanțe în afara controlului Antreprenorului care pot afecta calitatea rezultatelor lucrării efectuate sau pot face imposibilă finalizarea acesteia la timp.
3.3. În cazul în care este nevoie de lucrări suplimentare și, în legătură cu aceasta, la o creștere semnificativă a prețului lucrării în temeiul prezentului contract, Antreprenorul este obligat să notifice prompt Clientul despre acest lucru. În cazul în care Clientul nu este de acord să depășească prețul de lucru convenit inițial, acesta are dreptul de a se retrage din contract, notificând prompt Antreprenorul despre aceasta.
Antreprenorul care nu a avertizat în timp util Clientul cu privire la necesitatea depășirii prețului lucrării specificat în clauza 2.1 din prezentul contract este obligat să îndeplinească contractul la prețul specificat în prezentul contract de muncă.
3.4. Antreprenorul este obligat să notifice imediat Clientul și, înainte de a primi instrucțiuni de la acesta, să suspende executarea lucrărilor (prestarea serviciilor) la depistarea:
- inadecvarea sau calitatea proastă a materialului, echipamentului, documentației tehnice furnizate de Client;
- posibile consecințe adverse pentru Client ale îndeplinirii instrucțiunilor sale cu privire la modul de efectuare a lucrării;
- alte circumstante in afara controlului Antreprenorului care ameninta valabilitatea sau durabilitatea rezultatelor lucrarii efectuate sau fac imposibila finalizarea acesteia la timp.
Antreprenorul care nu a anunțat Clientul despre circumstanțele specificate sau a continuat să execute lucrarea, fără a aștepta expirarea termenului stipulat în contract (și în lipsa acestuia, un termen rezonabil pentru a răspunde avertismentului) sau în ciuda faptului că Clientul a solicitat instrucțiuni în timp util pentru a înceta executarea lucrării, nu are dreptul la prezentarea acestuia sau acestora către Client a cerințelor relevante pentru a se referi la circumstanțele specificate.
În cazul în care Clientul, în ciuda unui avertisment în timp util și bine întemeiat din partea Antreprenorului, într-un termen rezonabil, nu înlocuiește materialul, echipamentul, documentația tehnică sau lucrul transferat Antreprenorului inutilizabil sau de proastă calitate, nu modifică instrucțiunile de pe modalitatea de executare a lucrării sau nu ia alte măsuri necesare pentru a elimina circumstanțele care amenință caracterul adecvat al acesteia, Antreprenorul are dreptul de a rezilia contractul de executare a lucrării și de a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de rezilierea sa.
După terminarea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte Clientului un raport privind consumul de material și să returneze restul acestuia sau, cu acordul Clientului, să reducă costul lucrării, ținând cont de costul a materialului neutilizat rămas la Antreprenor.
În cazul pierderii (deteriorării) totale sau parțiale a materialului primit de la Client, Antreprenorul este obligat să îl înlocuiască cu un material (lucru) omogen de calitate similară în termen de 3 zile și, la cererea Clientului, să execute lucrări de la un material omogen într-un timp rezonabil, iar în absența unui material omogen de calitate similară să ramburseze Clientului prețul dublu al materialului pierdut (deteriorat), precum și costurile suportate de Client.
Antreprenorul este eliberat de răspundere pentru pierderea (deteriorarea) totală sau parțială a materialului acceptat de acesta de la Client, în cazul în care Clientul este avertizat de către Antreprenor despre proprietățile speciale ale materialului care pot duce la pierderea totală sau parțială a acestuia (deteriorări). ). Necunoașterea de către Antreprenor a proprietăților speciale ale materialului nu îl scutește de răspundere.
Clientul are dreptul de a refuza executarea contractului de prestare a serviciului, sub rezerva plății costurilor efective suportate către Antreprenor.
3.5. La predarea lucrării, Antreprenorul este obligat să informeze Clientul despre cerințele care trebuie îndeplinite pentru utilizarea eficientă și în siguranță a Imobilului, precum și despre posibilele consecințe pentru Client și alte persoane ale nerespectării acestora. cerințe.
3.6. Clientul are dreptul:
- sa verifice in orice moment evolutia si calitatea lucrarilor efectuate de Antreprenor, fara a interfera cu activitatile acestuia;
- să refuze oricând înainte de livrarea lucrării de la executarea prezentului contract și să solicite despăgubiri pentru pierderi, dacă Antreprenorul nu începe executarea prezentului contract în timp util sau execută lucrarea atât de încet încât să fie finalizată până la momentul respectiv. specificat în contract devine în mod evident imposibil.
În acest caz, Clientul este obligat să plătească Antreprenorului pentru lucrările efectuate de acesta înainte de refuzul Clientului de a executa contractul.
4. Calitatea muncii
4.1. Calitatea lucrărilor efectuate în baza prezentului contract trebuie să respecte cerințele SNiP-urilor actuale, reglementărilor tehnice, condițiilor tehnice pentru acest tip de lucrări.
4.2. Perioada de garanție pentru Construcție este stabilită de Antreprenor la ________.
5. Acceptarea de către client a lucrării
5.1. La finalizarea lucrărilor de construcție, Antreprenorul este obligat să trimită o notificare scrisă Clientului.
5.2. În termen de _______ de la data primirii notificării, Clientul este obligat să procedeze la acceptarea construcției finalizate a instalației.
5.3. În cazul în care Clientul nu apare să primească rezultatul lucrării efectuate sau în alt mod Clientul evită să-l accepte în termen de ____, Antreprenorul are dreptul, după ce a notificat Clientul în scris, după două luni de la data avertismentului, să vândă rezultatul lucrării la un preț rezonabil, iar veniturile, minus toate plățile datorate Antreprenorului, fac un depozit în modul prevăzut de lege.
5.4. Predarea rezultatului lucrării de către Antreprenor și acceptarea acestuia de către Client sunt formalizate printr-un act semnat de ambele părți. Dacă una dintre părți refuză să semneze actul, se face o notă în el și actul este semnat de cealaltă parte.
etc…
Întregul formular standard și o mostră de contract de consum pentru un client, o persoană fizică, sunt disponibile pentru descărcare gratuită sub forma unui formular de document atașat.
reprezentat de o persoană care acționează în baza, denumită în continuare „ Client", Pe de o parte, și gr. , pașaport: serie, număr, eliberat, cu domiciliul la:, denumit în continuare „ Executor testamentar„, Pe de altă parte, denumite în continuare „Părțile”, au încheiat prezentul acord, denumit în continuare” Contracta", Despre următoarele:1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul se obligă să execute următoarele lucrări (preste servicii) specificate în clauza 2.1.1 a contractului, iar Clientul, la rândul său, se obligă să plătească costul acestora în modul prevăzut de prezentul contract.
1.2. Clientul se obligă să plătească pentru lucrările (serviciile) Antreprenorului în suma și în perioada specificate în Secțiunea 3 a prezentului Contract.
1.3. Părțile se angajează să asigure confidențialitatea informațiilor care le-au devenit cunoscute în legătură cu prestarea muncii (prestarea serviciilor) și care pot prejudicia interesele părților.
1.4. Antreprenorul aflat în curs de executare a lucrărilor (prestare servicii) este obligat să se familiarizeze cu și să respecte standardele de protecție a muncii, siguranță la incendiu, sanitare și alte standarde specificate în Anexa nr. 1 la prezentul acord, stabilite de legislația actuală a Rusiei. Federaţie.
2. LISTA LUCRĂRILOR (SERVICIILOR)
2.1. Antreprenorul se obligă să execute următoarele lucrări (prestarea serviciilor):
3. COSTUL LUCRĂRILOR (SERVICIILOR) ALE CONTRACTANTULUI. ORDIN DE PLATĂ
3.1. Costul lucrărilor (serviciilor) Antreprenorului este stabilit prin acordul părților pe baza volumului lucrărilor (serviciilor) planificate pe durata prezentului acord și include taxe și altele (dacă sunt prevăzute de legislația Federației Ruse). ) obligațiile Antreprenorului din veniturile din acest acord și conform Acordului sunt de ruble...
3.2. Plata costului lucrării (serviciilor) se efectuează lunar cel târziu în a treia zi a lunii curente după semnarea actului corespunzător de acceptare și transfer al lucrării efectuate (servicii prestate), care confirmă faptul că Antreprenorul a efectuat în mod corespunzător lucrările (servicii prestate) la un anumit cost convenit de Părți, iar Părțile nu au pretenții reciproce.
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Clientul are dreptul:
- verifica progresul si calitatea lucrarilor efectuate de Antreprenor fara a interfera cu activitatile acestuia;
- să se retragă din contract și să ceară despăgubiri pentru pierderi dacă Antreprenorul nu începe executarea contractului în timp util sau execută lucrarea atât de încet încât finalizarea acesteia până la termenul limită devine în mod evident imposibilă;
- să refuze contractul sau să încredințeze corectarea lucrării unei alte persoane pe cheltuiala Antreprenorului, precum și să solicite despăgubiri pentru pierderi, dacă în timpul execuției lucrării devine evident că aceasta nu va fi executată corespunzător, și în termen perioada atribuita Antreprenorului pentru eliminarea deficientelor, acesta nu le-a eliminat;
- să refuze, dacă există motive întemeiate, din contractul de muncă oricând înainte de livrarea lucrării, plătind Antreprenorului o parte din prețul stabilit pentru lucrarea efectuată înainte de primirea notificării de refuz al Clientului de la contract, și rambursarea Antreprenorului pentru pierderi.
4.2. Clientul este obligat:
- asistă Antreprenorul în executarea lucrărilor sale;
- să plătească pentru Antreprenor, în modul prescris, contribuțiile de asigurare obligatorie pentru asigurările sociale de stat către Fondul de Securitate Socială al Ministerului Muncii și Securității Sociale al Federației Ruse;
- asigura, dacă este necesar, un loc pentru efectuarea lucrărilor în temeiul contractului, care să respecte normele de protecție a muncii și cerințele de siguranță;
- să instruiască (educa), să instruiască, să îmbunătățească calificările și să testeze cunoștințele Antreprenorului cu privire la condițiile de siguranță pentru efectuarea lucrărilor, sau să solicite documente care să confirme finalizarea acestuia a pregătirii (educației), briefing-ului, examenului medical, dacă este necesar pentru a efectua lucrările specificate în clauza 2.1. 1;
- nu permite (suspenda) efectuarea lucrărilor în ziua relevantă a Antreprenorului care efectuează lucrări în locurile puse la dispoziție de Client, prezentându-se la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, droguri sau toxice, precum și într-o stare asociată cu o boală care împiedică efectuarea muncii;
- asigură admiterea nestingherită a reprezentanților organelor de stat și ai altor organizații, a căror competență este de a efectua inspecții și control asupra respectării legislației, inclusiv verificări privind condițiile de executare a muncii, precum și furnizarea informațiilor necesare desfășurării activităților de control;
- să investigheze sau să participe la investigarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale în modul prevăzut de lege.
4.3. Antreprenorul este obligat:
- să respecte instrucțiunile relevante, regulile și alte acte juridice de reglementare care stabilesc cerințe privind condițiile de lucru sigure, funcționarea în siguranță a mașinilor, echipamentelor și altor mijloace de producție, precum și regulile de conduită pe teritoriu, în spațiile de producție, auxiliare și casnice ale Organizatia;
- folosiți echipament individual de protecție;
- urmează cursuri de formare (educație), briefing, formare avansată, testare a cunoștințelor privind condițiile de muncă sigure și examinări medicale în modul prescris.
4.4. Clientul este obligat, cu participarea Antreprenorului, sa inspecteze si sa accepte rezultatul lucrarilor efectuate prin semnarea certificatului de receptie. Toate neajunsurile lucrării efectuate, relevate la momentul recepției, trebuie precizate în actul numit.
5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor lor, Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.
5.2. O parte nu este responsabilă pentru încălcarea termenilor contractului dacă o astfel de încălcare a avut loc fără vina proprie.
5.3. Antreprenorul poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea și (sau) pierderea proprietății Clientului, care a avut loc din vina Antreprenorului. În caz de deteriorare sau pierdere a proprietății Clientului, Antreprenorul se obligă să ramburseze Clientului costul integral al bunului specificat în documentele de expediere.
5.4. Pentru neîndeplinirea de către client a obligațiilor de plată a muncii prestate (serviciile prestate), răspunderea este prevăzută sub forma unei pierderi în cuantum de cel puțin% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
6. PERIOADA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR (FURSTARE SERVICIILOR). TIMPUL CONTRACTULUI
6.1. Antreprenorul execută lucrările (prestează servicii) specificate în clauza 2.1.1 a contractului din „” 2019 până la „” 2019.
6.2. Acordul intră în vigoare din momentul încheierii sale și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către părți.
6.3. Contractul poate fi reziliat anticipat prin acordul părților.
7. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR
7.1. Toate neînțelegerile apărute între părți ca urmare a sau în legătură cu acest acord trebuie rezolvate prin negocieri. În cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord prin negocieri, disputa care a apărut este supusă soluționării în instanțele din Federația Rusă, conform regulii generale de competență, în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.
8. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORE
8.1. În caz de circumstanțe de forță majoră (dezastre naturale, ostilități de orice natură) și alte circumstanțe în afara controlului părților care împiedică în mod direct oricare dintre părți să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul acord, confirmate printr-un document corespunzător al camerei de comerț și industrie sau alt organism autorizat, termenul pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din contract de către Partea pentru care au apărut aceste circumstanțe este amânat pe durata acestor circumstanțe. În cazul în care circumstanțele de forță majoră durează mai mult de zile calendaristice, cealaltă parte poate, de asemenea, suspenda îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord.
8.2. În cazul apariției sau încetării cazului de forță majoră pentru una dintre părți, aceasta din urmă este obligată să informeze de îndată cealaltă parte în scris despre aceasta. Neinformarea sau notificarea în timp util a apariției sau încetării circumstanțelor de forță majoră privează Partea în cauză de dreptul de a se referi la acestea în viitor.
9. TERMENI SUPLIMENTARE
9.1. Din momentul încheierii contractului, toată corespondența și negocierile anterioare dintre părți cu privire la subiectul acestuia devin nule.
9.2. În cazul unei discrepanțe între anumite prevederi ale prezentului acord și legislația actuală a Federației Ruse, acordul în ansamblu rămâne în vigoare, iar părțile se vor strădui să găsească o soluție care să nu contravină legislației și să fie cea mai completă în sens și în concordanță economică cu prevederea nevalidă a acordului.
9.3. Toate completările și modificările aduse prezentului acord sunt parte integrantă a acestuia și sunt valabile numai dacă sunt încheiate în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai părților.
9.4. Niciuna dintre părți nu are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale conform acordului unei terțe părți fără acordul scris al celeilalte părți.
9.5. Toate anexele și completările la prezentul acord, atât cele menționate în textul său, cât și altele, executate corespunzător (conțin semnăturile reprezentanților autorizați ai părților și sigiliile părților), sunt părți integrante ale acestuia.
9.6. Fiecare parte este responsabilă pentru corectitudinea detaliilor specificate în acest acord. În cazul eșecului de notificare sau a unei notificări necorespunzătoare a celeilalte părți cu privire la modificarea detaliilor, partea care nu a notificat este responsabilă și de riscurile consecințelor negative ale unei astfel de nenotificări.
9.7. În baza prezentului acord, între părți nu apar relații de muncă.
9.8. Conform legislației actuale a Federației Ruse, Clientul acționează ca agent fiscal în relație cu Antreprenorul.
9.9. Acordul este întocmit în două exemplare originale în limba rusă, având aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.
10. ADRESELE LEGALE ȘI DETALELE BANCARE ALE PĂRȚILOR
Client Yur. adresa: Adresa postala: INN: KPP: Banca: Decontare / cont: Corespondent / cont: BIK:
Executor testamentarÎnregistrare: Adresă poștală: Seria pașaport: Număr: Eliberat de: De: Telefon:
11. SEMNĂTURA PĂRȚILOR
Client _________________
Antreprenor _________________
